В ______________ районный суд г. _________
_______________________________________
истец: ________________________________
______________________________________
ответчик: ООО «Строительная компания «______»
__________________________________
Госпошлина: _______ рублей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании денежных средств по договору подряда и заработной платы
_______________ года между мною, _______________ и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «_______» был заключен договор подряда о выполнении комплекса работ по устранению недостатков в многоквартирных домах по адресам: _____________________________________________
В соответствии с п. 1 указанного договора ООО «Строительная компания «_______» приняла на себя обязательства об оплате работ в порядке и сроки, предусмотренные соглашением.
Мною и членами бригады в полном объеме были выполнены работы, предусмотренные договором, о чем свидетельствует акт сдачи-приемки работ.
Однако ООО «Строительная компания «______» до настоящего времени не произвела оплату выполненных работ в размере _______ рублей, что свидетельствует о невыполнении условий договора ответчиком.
Согласно ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его, а в соответствии со ст.711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
Обстоятельства дела свидетельствуют о неисполнении ответчиком обязательств по оплате произведенных работ по договору подряда, что является нарушением, как норм действующего законодательства, так и условий договора.
В этой связи с ООО «СК «_______» в мою пользу подлежат взысканию ________ рублей - оплата стоимости работ по договору подряда.
Кроме этого, с ООО «СК «______» я состою в трудовых отношениях.
Однако и в этом случае ответчик не выполняет требования, возложенные на него нормами действующего трудового законодательства.
В частности, размер начисленной, но не выплаченной мне заработной платы за три месяца в _____ году составил ________ рублей, что является недопустимым со стороны работодателя, поскольку, ч. 2 ст. 22 ТК РФ обязывает его выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
Однако, несмотря на обращения в администрацию организации о выплате заработной платы мои законные требования до настоящего времени не выполнены, что является существенным нарушением гарантированных Конституцией РФ трудовых прав.
В соответствии со ст. 142 Трудового кодекса РФ, работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
В силу ст. 395 ТК РФ, при признании органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор, денежных требований работника обоснованными они удовлетворяются в полном объеме.
Следовательно, в мою пользу с ответчика надлежит взыскать неполученную заработную плату в полном объеме в размере _______ рублей.
Исходя из изложенного, руководствуясь ст.ст. 702, 711 ГК РФ, ст. ст. 22, 142, 395 Трудового кодекса РФ, -
ПРОШУ СУД:
1. Взыскать с ООО «Строительная компания «______» в мою пользу оплату за выполненные работы по договору подряда в размере ______ рублей, возврат госпошлины в сумме _______ рублей, а всего ______ рублей.
2. Взыскать с ООО «Строительная компания «_______» в мою пользу заработную плату за три месяца _____ года в размере _______ рублей.
3. Допросить в судебном заседании в качестве свидетелей следующих лиц: ______________________, __________________, ____________________.
4. Взыскать компенсацию морального вреда в размере _______ рублей __ копеек.
Приложения:
1. копия искового заявления;
2. квитанция об оплате госпошлины;
3. копия доверенности представителей;
4. копия договора подряда;
________________
« » _____________ года
(исковое заявление о нарушении договора исполнителем работ)
Мировому судье судебного участка №_
______________ района г___________
Истец: (ФИО, адрес и телефон) _____
Ответчик: (Наименование, адрес, тел.)
Цена иска -32 978 рублей
(размер денежных требований)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о защите прав потребителя
19 июля 2008г. я заключила с ООО _____ договор № 32, предметом которого является монтаж кондиционера (Сплит система Delonghi CKP...) с использованием расходных материалов, предоставленных ответчиком и оплачиваемых мной. Согласно разделу 1 договора цена составила 7578 рублей, из которых: 3 078 рублей - цена расходных материалов и 4500 рублей - стоимость монтажа системы.
Несмотря на то, что в наименовании договора значится "договор купли-продажи, а его предмет договора по тексту именуется - "товаром", заключенный между мной и ответчиком договор по сути является договором на выполнение работ по монтажу системы кондиционирования из материалов исполнителя. Данный вывод следует из всего текста договора.
Согласно п.4.1.1. договора № 32 срок исполнения обязательств по монтажу системы кондиционирования - не позднее 3-х дней с момента получения предоплаты. Предоплата в полном объеме была внесена мной 19 июля 2008г., о чем свидетельствует кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру № 30 от 19.07.2008г. Таким образом, я свои обязательства по оплате работ выполнила своевременно и в полном объеме.
В нарушение условий договора к 23 июля 2008г. монтаж системы произведен не был. 25 сентября я обратилась к ответчику и попросила произвести монтажные работы в срок до 30 сентября 2008г. Данная претензия была оставлена без удовлетворения.
06 октября 2008г. мной в адрес ответчика была направлена еще одна претензия, в которой я заявила о своем отказе от исполнения договора и потребовала возместить мне убытки, причиненные нарушением срока выполнения работ по договору. Претензия также была оставлена ответчиком без удовлетворения.
Согласно ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ или договором о выполнении работ.
Вогласно ст. 28 вышеуказанного закона, в случае нарушения сроков выполнения работ, а также если во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе назначить исполнителю новый срок, в случае просрочки которого потребитель имеет право на расторжение договора о выполнении работы и возврат уплаченной по договору денежной суммы.
Также полного возмещения убытков, причиненных ему неисполнением договора, в оговоренный сторонами срок. Моими прямыми убытками, связанными с нарушением договора исполнителем, стали расходы по обращению за юридической помощью для составления претензии к ответчику в сумме 900 рублей, что подтверждается кассовыми чеками и квитанциями от 22.09.08г. и от 31.10.08г.
Ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" установлено, что в случае нарушения установленных договором сроков выполнения работы или назначенных потребителем новых сроков, исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере 3% цены выполнения работы. Не выполнив в установленный срок работы по договору, не удовлетворив в досудебном порядке мои законные требования, ответчик нарушил мои права как потребителя.
Ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" установлено, что нарушая права потребителя, исполнитель причиняет ему моральный вред, который подлежит компенсации причинителем вреда в случае признания судом его вины. Размер компенсации морального вреда не зависит от размера имущественного вреда, указанная компенсация осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Моральный вред, причиненный мне ответчиком, выразился в том, что я на протяжении нескольких месяцев нахожусь в стрессовом состоянии из-за невозможности пользоваться результатом работы, за которую заплачена значительная денежная сумма из моего собственного бюджета. В результате нарушения ответчиком моих прав я вынуждена обращаться за их защитой в суд, что само по себе отрицательно сказывается на моем моральном состоянии.
На основании изложенного, руководствуясь гл.37 ГК РФ, ст. ст. 15, 27, 28 Закона РФ "О защите прав потребителей", в связи с отказом мной от исполнения договора
1. Взыскать с ООО_____ в мою пользу в возмещение убытков, причиненных в связи с нарушением сроков выполнения работы, оплаченную по договору денежную сумму в размере 7 578 рублей.
2. Взыскать с ООО_______ в мою пользу в возмещение убытков, связанных с обращением за юридической помощью, 900 рублей.
3. Взыскать с ООО _______ в мою пользу неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору в сумме 4 500 рублей.
4. Взыскать с ответчика в мою пользу в компенсацию морального вреда 20 000 рублей.
Приложение:
1. Копия настоящего иска.
2. Копия договора купли-продажи № 32 (у ответчика имеется)
3. Копия кассового чека и квитанции к приходному ордеру № 30 от 19.07.2008г. (у ответчика имеется)
4. Копия претензии от 25.09.08г. (у ответчика имеется).
5.По две копии кассового чека и квитанции Юридической компании от 22.09.08г. и от 31.10.08г.
Подлинники документов будут представлены в судебное заседание.
Расчет неустойки
Работы по договору должны были быть выполнены не позднее 22 июля 2008г. Просрочка выполнения работ по договору на момент обращения в суд составила 108 дней (с 23.07.2008г. по 07.11.2008г.)
Цена выполнения работ по договору - 4500 рублей. 3% цены выполнения работ по договору - 135 рублей Сумма неустойки составляет: 135 руб. * 108 дн. = 14 580 руб.
Поскольку в силу прямого указания ст. 28 Закона сумма неустойки не может превышать общую сумму договора, ее размер составляет 4500 рублей.
- IMG_3276.PNG
26 Марта 2017, 02:10, вопрос №1585106 Мария , г. Старый Оскол
1300
стоимость
вопроса
вопрос решён
Свернуть
Ответы юристов (16)
- 10,0 рейтинг
- эксперт
получен
гонорар 33%Юрист, г. Москва
Общаться в чате- 10,0 рейтинг
- эксперт
Договор у вас надо посмотреть конечно- как услуги прописаны- отдельной ценой и сроками или нет - вопрос услуг тоже регулируется законом о защите прав потребителей - но др статьями
Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)
1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
(в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
назначить исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.то есть тут еще вопрос неустоек у вас идет отдельно и по услугам- монтаж, и по товарам (указал выше).
Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
Свернуть
Юрист, г. Астрахань
Общаться в чатеЗдравствуйте, уважаемая Мария.
Поставка товара была в целях извлечения прибыли? Речь в Вашем иске об установке дверей в Торговом центре. Или я ошибаюсь?
Из этого условия следует, что спор экономический.Поэтому, вероятнее всего, подсудность арбитражного суда Белгородской области. Но, полагаю, что в суд идти рановато.
На сайте «налог.ру» проверьте этого ИП - по какому адресу он зарегистрирован.
До обращения в суд - я бы направила заявление в полицию. Поскольку блокировка телефона, расторжение договора аренды офиса - свидетельствуют о неправомерных действиях.
Кроме того, до обращения в суд следует направить претензию по адресу регистрации ИП с требованием об исполнении обязательств, на основании ст. 309-310 ГК РФ.
Госпошлина - будет, поскольку иск не по закону О защите прав потребителей". Размер - в ст. 333.19 НК РФ.
На основании каких статей подавать иск? На основании ст.ст. 309, 310, 330, 506, ГК РФ
МарияСтатья 506 ГК РФ - на мой взгляд, не обязательна. Это не договор поставки в чистом виде. Статей 309-310 ГК РФ - достаточно. Статья 330 ГК РФ - может применяться, если в договоре есть такое условие.
Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
Свернуть
получен
гонорар 33%Юрист, г. Москва
Общаться в чате- 10,0 рейтинг
- эксперт
Если двери покупались не для личных целей - а для бизнеса- в офис например - тогда суд будет действительно арбитражный- по месту нахождения ответчика если иное не установлено договором
у вас это Арбитражный Суд белогородской области - это не городской суд и не районный, в этом случае действительно применяется апк.
Другое дело не понятно почему вы тогда такой договор заключали как физ лицо (не ип, не ооо).
претензию в этом случае все равно нужно отправить- иначе суд поставит вопрос как раз об этом- почему не обращались с претензией.
гос пошлина в этом случае нужна - ее можно рассчитать на сайте суда в разделе калькулятор (он сам учитывает ст 333.19 НК).
при этом кроме указанных вами статей гк и апк можно еще указать 395 ст гк и требовать % за пользование чужими деньгами (то есть вашими)
Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства
1. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплатеподлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
Свернуть
получен
гонорар 33%Юрист, г. Москва
Общаться в чате- 10,0 рейтинг
- эксперт
Еще надо добавить 1 важный момент - если все таки суд окажется арбитражный (для бизнеса брались вещи) то 99% что изначально дело попадет в упрощенное производство- у вас иск не дорогой по цене. (суть в том что при этом стороны не вызываются на заседания)
поэтому расписать все события, и все требования вам надо как можно подробнее
по апк так же ДО подачи иска в суд надо вам будет копию искового заявления отправить этому ип - и не важно получит он его или нет- отправлять надо заказным с описью - и копии этих документов приложить к иску.
если же речь все таки о защите прав потребителей- этого делать не нужно.
Ответ юриста был полезен? + 1 - 0
Свернуть
Юрист, г. Москва
Общаться в чатеЗдравствуйте Мария! Я обратил внимание, что между физическим лицом и ИП был заключен договором поставки. В этом договоре определено в каком суде подлежат рассмотрению споры между сторонами? В соответствии со ст. 37 АПК РФ Подсудность, установленная статьями 35 и 36 настоящего Кодекса, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству.
Ответ юриста был полезен? + 1 - 0
Свернуть
Юрист, г. Москва
Общаться в чатеИП скрывается(тел заблокировпн, арендуемое помещение больше им не арендуется)
МарияУчитывая, что денежные средства выплачены по предоплате в полном объеме и при наличии указанного факта в данном случае могут быть признаки мошеннических действий со стороны ИП. Если не установите их место нахождения, напишите заявление в полицию. По результатам проверки будет установлено их фактическое место нахождения и будет будет дана оценка их противоправным действиям и вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела либо возбуждении уголовного дела. Тем более здесь ущерб налицо. После этого будет понятно данные отношения имеют гражданско-правовой или уголовной - правовой характер. После чего будете обращаться в суд и взыскивать удержанные ими денежные средства с процентами и моральным ущербом.
Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
Свернуть
получен
гонорар 33%Юрист, г. Калининград
Общаться в чате- 8,0 рейтинг
Заключен договор между ИП и физ лицом о поставке товара на сумму 62 тыс.
МарияДобрый день! Вы заключали договор в письменной или устной форме. В данном случае по мимо ГК РФ можно подвести под ФЗоЗПП как оказание услуг. Т.е. Вы заказали услугу поставки как потребитель.
В какой суд подавать иск, в арбитражный? В городе, в котором проживаю, есть только районный, городской суд и мировые судьи.
МарияАрбитражный суд рассматривает споры между юридическими лицами. Вам необходимо подавать в районный суд - исковое заявление.
Будет ли гос пошлина за обращение?
МарияНа основании каких статей подавать иск?
МарияМои
рекомендации: Первое - Подайте письменную претензию в адрес руководства данной организации
или организаций если не выполняются несколько договоров в соответствии с ГК РФ
и ФЗ о ЗПП - Главой III. Защита прав потребителей при выполнении работ
(оказании услуг), в которой в хронологическом порядке подробно с привязкой по
датам и времени изложите все обстоятельства, заказ и какие работы должны были
выполнены в сроки ___ и факты подтверждающие – что заказанная Вами услуга не
исполнена не смотря на то, что с Вашей стороны все требования выполнены и
внесены денежные средства – с подробным описанием - далее укажите свои конкретные
требования, о расторжении договора, возврата уплаченных средств в размере ___
руб, оплаты понесённых убытков, пени или же - назначить новые сроки выполнения
работ с оплатой просрочки. Второе - Теперь с момента подачи и регистрации
претензии ждите 10 дней (в соответствии с законом о защите прав потребителей),
т.е. после истечения 10 суток - если не будет положительного решения вопроса и Ваши
требования изложенные в претензии не будут удовлетворены - у Вас появиться
полное право на обращение с иском в суд - поскольку будет пройден этап
до-судебного урегулирования. В иске подробно в хронологическом порядке изложите
ситуацию, в том числе, куда и когда обращались, и какие ответы получили (приведите
подробный расчёт пени, просрочки если в договоре это указанно, если несколько
договоров по каждому договору расчёт должен быть отдельным с привязкой по
датам) с приложением копий претензий, договоров и если будут копий ответов,
распечатки телефонных переговоров (для подтверждения что Вы им звонили), распечатки
переписки в интернете и выдвигайте требования: 1. О расторжении договора на
оказание услуги. 2. Взыскания денежных средств внесённых Вами и пени за
просрочку выполнения требований претензии. 3. Взыскание морального вреда. 4.
Взыскание штрафа в размере 50% от присуждённой суммы судом. В соответствии с п.
6 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований
потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя,
продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального
предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке
удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от
суммы, присужденной судом в пользу потребителя. С Уважением...Ответ юриста был полезен? + 1 - 0
Свернуть
Юрист, г. Саранск
Общаться в чате- 8,8 рейтинг
Добрый день! Из приложенного Вами образца искового заявления я усмотрел следующее. То что договор поставки дверей для торгового центра, это еще не означает, что спор экономический. Какое может быть извлечение прибыли, если уже указан их монтаж. Если физическое лицо является владельцем торгового центра или определенной площади в указанном торговом центре, то он заказывает данный товар для своих личных нужд. Следовательно, здесь применим Закон РФ О защите прав потребителей, и как следствие правило подсудности, которое предполагает подачу иска по месту своего жительства (месту регистрации). Иск вам необходимо подать в районный суд по месту вашего жительства, т.к. сумма выше 50 тыс., гос. пошлина составит 2049 руб, согласно ст. 333.19 НК РФ.
Кстати, вы взяли неверный образец искового заявления. У вас образец гражданского иска в рамках уголовного дела, в нем идет речь об ущербе, причиненном преступлением. Посмотрите лучше этот вариант.
- Образец иска.docx
Ответ юриста был полезен? + 2 - 0
Свернуть
Юрист, г. Екатеринбург
Общаться в чате- 9,3 рейтинг
- эксперт
Добрый день. Мы здесь думаем и гадаем насчет того, что это был за договор у Вас. Потому что от этого зависит подсудность. Если Вы приобретали товар в личных целях, значит это суд общей юрисдикции. Если в рамках собственной предпринимательской деятельности - значит это спор по договору поставки и должен рассматриваться в арбитражном суде.
Сведений в приложенном файле явно недостаточно. Насколько я понял, адрес ТЦ указанный Вами являлся адресом ответчика, а не местом установки дверей. Для того, чтобы определиться настоятельно необходимо ознакомиться с договором, а также с фактической целью приобретения дверей.
Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
Свернуть
Юрист
Общаться в чате- 8,7 рейтинг
- эксперт
Мария, добрый день! Если у вас договор заключался также как указано в исковом - между ИП и физлицом чтобы вы в договоре относительно подсудности не прописали - арбитражный суд такое дело рассматривать не будет т.к. согласно ст. 27 АПК
2.Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные
делас участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лицаи имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), 3. К подведомственности арбитражных судов федеральным законом могут быть отнесены и иные дела.дела, которые арбитраж рассматривает вне зависимости от субъектного состава сторон прямо указаны в ч. 6ст. 27 и ваш случай под них не попадает. Соответственно с иском обращаться нужно в суд общей юрисдикции. Договором может быть определена подсудность (суд в каком субъекте рФ будет рассматривать спор) но никак не подведомственность (арбитраж или СОЮ)
Ответ юриста был полезен? + 1 - 0
Свернуть
Юрист
Общаться в чате- 8,7 рейтинг
- эксперт
Что касается отнесения данного спора к сфере защиты прав потребителей. Из иска видно что двери устанавливались в торговом центре и тут не совсем понятно о каких личных нуждах может идти речь. Например в спорах с налоговой по поводу налогообложения при продаже нежилых помещений суды уже исходя из того, что помещение нежилое указывают на невозможность его использования в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью просто потому что оно не жилое. Попробовать конечно можно подать иск о защите прав потребителей в суд по месту жительства и не платить пошлину, но учитывая где монтировались двери перспектив у такого иска я не вижу
получен
гонорар
33%
Юрист, г. Москва
Общаться в чате
Заключен договор между ИП и физ лицом о поставке товара на сумму 62 тыс. Товар поставлен не был, ИП скрывается(тел заблокировпн, арендуемое помещение больше им не арендуется)
Мария
Здравствуйте
двери я полагаю вы покупали для себя- для личных нужд - если это так то тут подлежит применению закон о защите прав потребителей
Статья 23.1. Последствия нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю
(введена Федеральным законом от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
1. Договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю.
2. В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать:
передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;
возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.
3. В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара.
Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара.
4. Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.
5. Требования потребителя, установленные пунктом 2 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если продавец докажет, что нарушение сроков передачи потребителю предварительно оплаченного товара произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.
Мария
если вы потребитель то подаете иск в суд по месту своего жительства - ст 17 закона о защите прав потребителей
суд будет у вас районный так как иск свыше 50.000
иск вам конечно надо переписывать от и до, нет тут преступления никакого- у вас гражданские отношения, компенсации надо отдельно прописывать в требованиях, неустойки отдельно, моральный вред и т.д.
суд естественно совершенно иной
апк - не применим в этом случае, будет применим гпк
ну вот гк можно оставить но закон о защите прав потребителей нужно указать и расписать
Мария
до 1 млн руб потребитель освобожден от гос пошлины
Мария
сперва подайте претензию письменно к этому ип отправив ее на известный вам адрес- это нужно в суде будет, для того чтобы кроме остальных компенсаций и возврата денег требовать еще и штраф в размере 50% от выйгранной суммы по ст 13 закона о защите прав потребителей
6. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
претензию отправляйте почтой- заказным с описью - формально у него есть 10 дн на ответ по ст 22
так же в суде сможете требовать возмещение морального вреда по ст 15 закона
Статья 15. Компенсация морального вреда
Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
(в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
Свернуть
Все услуги юристов в Москве